查看分公司

爱体育游戏可靠吗
当前位置:首页 > 新闻中心 > 行业动态

爱体育游戏可靠吗:掩饰装修关同纠缠告状状(圭臬版)

发布时间:2022-06-05 17:24:30 来源:爱体育游戏app 作者:爱体育游戏app下载

  《粉饰装修合同缠绕告状状(圭臬版)》由会员分享,可正在线阅读,更多闭系《粉饰装修合同缠绕告状状(圭臬版)(3页收藏版)》请正在人人文库网上探索。

  1、粉饰装修合同缠绕告状状民事告状状原告:陕西某粉饰工程有限公司。所在:陕西省*市*途*大厦*座*室。法定代表人:赵某某,职务:总司理。相闭电线*.第一被告:西安某二手车经销有限公司。所在:西安市*区*寨*庄*区*号。法定代表人:宋某,职务:践诺董事兼总司理相闭电线*。第二被告:宋某,男,汉族,19*年*月*日出生,住西安市*区*幼区*号楼*层*室,身份证号:61*。相闭电线、央求判令两被告向原告支拨工程款1328936.7元及过期利钱66446.83元(暂计至2015年7月2日);2、本案诉讼用度由两被告统共担负。原形与原由:第二被告系第一被

  2、告股东兼法定代表人,2014年6月8日,因第一被告尚正在设立之中,故第二被告与原告缔结了一份工程装修承包合同,合同中商定,原告承包*寨工业园车行即第一被告买卖场面装修工程。依照当时的工程策绘图纸计划的预算价为1246781元,经优惠后的合同造价为120万元,如被告央浼扩大或削减工程项目,工程总造价相应增减;工人及资料进场一周内,被告支拨合同总造价40%,工期过半,再支拨合同总造价40%,工程完成7日内,付足到工程总造价的97%。若涌现被告不行按时付工程进度款,供资料未准时到位或提出策绘图纸修削等境况之一,工期相应顺延。合同缔结后,原告遵从商定于2014年6月9日正式进场施工,施工流程中,被告就工

  3、程策绘图纸举办了多次改观,工程于2014年8月20日告终,第一被告也于2014年8月26日加入买卖行使。该工程合同预算价为120万元,增项片面造价为1135172.7元,减项片面代价为106236元,工程决算总价为2228936.7元。2014年6月14日至2014年8月20日,第一被告股东惠某某、方某某累计向原告支拨工程进度款90万元,合同时间被告并未按商定支拨进度款,目前仍欠原告工程款1328936.7元。2014年10月,原告向被告直接投递了决算书,被告并未提出反驳,原告于2015年6月5日再次向被告邮寄投递了工程总价决算书。原告多次找两被告央浼支拨工程款,但两被告均充耳不闻,不予支拨。基于以上原形,原告以为,正在第一被告设立时间,第二被告与原告为摆设买卖场面而缔结的工程装修承包合同是两边确切道理显露,该合同合法有用。被告拒不实行付款仔肩的手脚,属于紧要违约。为保护原告的合法权利,依拍照闭功令之法则,依法提告状讼,央求百姓法院判如所述。此致 西安市*区百姓法院 具状人:陕西某粉饰工程有限公司 年月日 3 / 3

  2: 本站的文档不包括任何第三方供给的附件图纸等,借使须要附件,请相闭上传者。文献的整个权利归上传用户整个。

  3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页实质内部会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

  5. 人人文库网仅供给音讯存储空间,仅对用户上传实质的体现格式做珍惜打点,对用户上传分享的文档实质自己不做任何修削或编纂,并不行对任何下载实质负担。

  7. 本站不保障下载资源的正确性、太平性和完美性, 同时也不担负用户因行使这些下载资源对自身和他人形成任何样子的蹧蹋或牺牲。

上一篇:安徽关肥修建妆饰装修天赋准则有哪些
下一篇:北京装建装束二级天资怎样处置

© 2018 版权所有 爱体育游戏可靠吗-游戏app下载

联系电话:0371-60110993 地址:郑东新区普济路与福禄路交叉口连邦大厦26层2614室 爱体育游戏可靠吗